개요
현재 법원에 계류중인 간접비 관련 소송만 1조원 규모에 이른다고 하는바, 이에 대하여 하급심 판례가 엇갈리고 있다는 내용으로 기고한바 있다. 그런데 최근 이와 관련하여 기준안을 마련한 대법원 판결이 선고되어 이를 간략히 소개하고, 그에 대한 의견을 밝힘과 동시에 대응방안을 알아보도록 하겠다.
간접비 관련 주요 쟁점
장기계속계약은 최초 계약 체결시에 총 공사금액 및 전체 준공기간을 부기한 뒤, 각 차수별 준공기한이 도래함과 동시에 차례로 차수별 계약을 체결하는 형태로 진행된다. 그런데 이 때 특정한 사정에 의하여 공사기간이 증가하는 경우, 차수별 계약에 부기된 ‘총 준공기간’을 변경하는 형태로 차수별 계약을 체결할 뿐, 총괄계약 자체를 변경하는 과정을 거치지는 않는다.
한편 국가를 당사자로 하는 법률(이하 ‘국가계약법’)의 경우 계약금액의 조정은 기성대가를 수령하기 전에 국가계약법 소정의 요건을 갖추어 조정신청을 하여야 하도록 규정하고 있는바, 결국 시공사가 각 차수별 준공대가는 이미 수령해 놓고, 이를 전체적으로 ‘총괄계약’의 계약기간 변경으로 보아 최종 기성대가 수령 전에 계약금액 조정신청을 하면 인정될지 여부가 문제된 것이다.
대법원 2018. 10. 30.선고 2014다235189판결
원심인 서울고등법원 2013나2020067판결은 총괄계약의 독립성을 인정하여, 최종 기성대가 수령 전에 계약금액 조정신청을 하였다면 늘어난 공사기간만큼 지출한 간접비 상당액을 발주자인 서울시가 지급하여야 한다고 보았다.
그러나 대법원은 시공사가 차수별 준공 대가를 수령하였다면 총괄계약을 기준으로 하여 계약금액 조정신청을 할 수 없다고 보아 원심을 파기하고 원심 법원에 환송하였다. 그 주된 논거로는, 1) 총괄계약은 연차별 계약에 부기하여 변경되는 것으로서 계약 상대자, 계약단가 등을 정하는 효력이 있을 뿐이고, 구체적인 계약의 내용 및 대가는 차수별 계약에 따라 결정되며, 2) 국가는 이러한 차수별 계약을 근거로 예산을 편성하므로, 시공사가 차수별 준공대가를 수령한 뒤 한참 지나 늘어난 공사비를 청구하는 경우 예산의 집행 및 편성에 큰 지장을 주게 되며, 3) 공사대금 정산시 근거자료를 첨부하여 증액신청을 하지 아니하고 한참의 시간이 지난 뒤 다투게 됨으로서 입증곤란을 야기하고, 불필요한 법적 분쟁을 초래하게 된다는 것이다.
판례에 대한 의견
이와 같은 판결 이유에 대하여, 1) 계약의 효력 인정 문제에 있어 차수별 계약의 계약기간만을 변경하는 것처럼 보이나, 실제로는 늘어난 기간 만큼에 해당하는 추가 차수 계약을 체결하는 것이 보통이고, 따라서 정확히 어떠한 차수계약이 계약기간이 늘어난 만큼에 해당하는 차수계약인지 판단하기 어렵고, 결국 ‘총괄적으로’ 기간이 늘어난 것으로 해석하는 것이 불가능한 것은 아닌 것으로 사료되며, 2) 국가예산주의 및 입증곤란 등의 문제의 경우 철저한 법리적 판단이 아니라 실질적인 필요성을 해석한 데 따른 결론이므로 논리적으로는 다소 아쉬움이 따른다 하겠다.
다만 어쨌거나 이 판결을 기점으로 법원에 계류 중인 수많은 장기계속공사계약의 간접비 청구의 결론이 달라지게 된 것은 변함없는 사실이라 할 것인바, 시공사는 차수별 계약을 체결할 때 해당 차수의 늘어나는 공사기간만큼 간접비까지 포함하여 증액하도록 노력하여야 할 것이고, 이것이 여의치 않은 경우에는 적어도 각 차수별 대가를 수령하기 전에 먼저 국가계약법상의 요건을 갖추어 증액신청을 해 두는 방안을 필연적으로 취해 둘 필요성이 있다 하겠다.
법무법인 화인(이하 “본 법무법인”)은 개인정보 보호법 제25조 및 제30조에 따라 다음과 같은 개인정보 처리방침 및 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 시행·준수하고 있습니다.
본 법무법인이 처리하는 개인정보 항목, 개인정보의 처리목적, 처리 및 보유기간은 다음과 같습니다.
처리하는 개인정보 항목 성명, 연락처, 주소, 회사명, 회사 내 직급 및 직책
개인정보의 처리목적 고객이 의뢰하거나 관여한 사건 기타 고객과 관련된 사건을 수행함에 있어서 필요한 연락, 본 법무법인이 제작·발행하는 뉴스레터 기타 간행물 발송, 본 법무법인이 주최하는 행사 안내 및 초대, 기타 정보 제공
개인정보의 처리 및 보유기간 위 목적 달성시 또는 고객의 동의 철회시까지
처리하는 개인정보 항목 가. 기본필수정보: 성명, 주민등록번호, 연락처, 주소, 병역사항, 학력 사항, 이메일, 계좌번호
나. 선택정보: 본적, 가족관계, 가족들의 이름, 가족들의 주소, 가족들의 연락처
개인정보의 처리목적 본 법무법인의 직원채용·인사관리 등을 목적으로 고용계약의 체결 및 유지, 임금지급, 교육, 증명서 발급, 근로자 및 가족들에 대한 복지혜택 제공, 고용보험, 국민연금 등 본 법무법인 임직원의 인사관리 등의 목적
개인정보의 처리 및 보유기간 임직원의 퇴직 후 3년간
① 본 법무법인은 원칙적으로 개인정보주체의 개인정보를 제1조에서 명시한 목적 범위 내에서만 처리하며, 개인정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 목적 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 다음의 각 호에 해당하는 경우, 개인정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있습니다.
② 본 법무법인은 제1항 제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 개인정보주체에게 알립니다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 개인정보주체에게 알리고 동의를 받습니다.
본 법무법인은 원칙적으로 이용자의 동의 없이 개인정보의 처리를 타인에게 위탁하지 않습니다. 향후, 개인정보처리 위탁이 필요한 경우에는, 위탁대상자, 위탁업무내용, 위탁기간, 위탁계약 내용(개인정보보호 관련 법규의 준수, 개인정보에 관한 제3자 제공 금지 및 책임부담 등을 규정)을 개인정보보호처리방침을 통해 고지하겠습니다. 또한 필요한 경우 사전 동의를 받도록 하겠습니다.
① 개인정보주체 및 14세 미만 아동의 법정대리인(이하 이 조에서는 통칭하여 “개인정보주체”)은 본 법무법인에게 본 법무법인이 처리하는 자신 및 14세 미만 아동(법정대리인만 해당)의 개인정보에 관한 개인정보 열람요구서를 제출하여 해당 개인정보의 열람을 신청할 수 있습니다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 본 법무법인은 열람 요구서를 제출 받은 날로부터 10일 이내 열람 가능 여부를 회신하며 본 법무법인이 열람을 거절하거나 연기하려는 경우에는 열람 거절 및 연기의 사유를 통지합니다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본 법무법인은 개인정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있습니다.
② 자신의 개인정보를 열람한 개인정보주체는 사실과 다르거나 확인할 수 없는 개인정보에 대하여 본 법무법인에 정정 또는 삭제를 요구할 수 있습니다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없습니다.
③ 본 법무법인은 제2항에 따른 개인정보주체의 정정·삭제 요청에 대한 요구서를 받은 날로부터 10일 이내에 해당 개인정보의 정정·삭제 등의 조치를 한 경우에는 그 조치 사실을, 삭제 요구에 따르지 아니하는 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기방법을 개인정보 정정·삭제 결과 통지서로 알려줍니다.
④ 개인정보주체는 본 법무법인에 대하여 자신의 개인정보 처리의 정지를 요구할 수 있습니다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 다른 정당한 사유가 있는 경우에는 본 법무법인은 해당 사유를 개인정보주체에게 알리고, 처리정지 요구를 거절할 수 있습니다.
⑤ 본 법무법인은 제4항에 따른 개인정보주체의 정지 요청에 대하여 요구서를 받은 날로부터 10일 이내에, 해당 개인정보의 처리정지의 조치를 한 경우에는 그 조치 사실을, 처리 정비 요구에 따르지 아니하는 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기방법을 개인정보 처리정지 결과 통지서로 알려줍니다.
본 법무법인은 개인정보 보호법 제29조에 따라 다음 각 호와 같이 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.
본 법무법인은 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개합니다.
본 법무법인 임직원의 개인정보 처리에 관하여도 본 개인정보 처리방침의 규정이 준용됩니다.
개인정보주체는 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 개인정보분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다. 그 밖의 개인정보침해로 인한 신고나 상담이 필요하신 경우 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.